Dillmann, Sabina

Diplomarbeit:
1789

Thema:
Projektmanagement und Visualisierung von Bauablaufstörungen mit Hilfe von Terminplanungsprogrammen
(Project Management and Visualization of Construction Disturbances with Workflow Programs)

Bearbeiterin:
Sabina Dillmann

Verantwortlicher Hochschullehrer:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Jens Otto

Betreuer:
Universitärer Betreuer: Dipl.-Ing. Friedjörg Vollmer

Zeitraum:
09.06.2020 bis 03.10.2020

Kurzfassung:
Bauablaufstörungen gehören zum Alltag auf Baustellen und sind in der Regel mit zeitlichem und finanziellem Mehraufwand verbunden. Nicht selten führen Störungen im Bauablauf zu Streit zwischen den Vertragsparteien, welcher vor Gericht ausgetragen wird. Häufig verliert der Auftragnehmer die Auseinandersetzung aufgrund unzureichender Nachweise über den Störungssachverhalt. Zur Anspruchssicherung sind eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung und eine aussagekräftige Dokumentation essenziell. In dieser Arbeit liegen die Schwerpunkte auf den baurechtlichen Ansprüchen nach VOB/B und BGB sowie auf der Visualisierung von Bauablaufstörungen mit den Programmen MS Project und Power Project. Es wurde eine Handlungsanweisung zum Umgang von Bauablaufstörungen mit Terminplanungsprogrammen erarbeitet, um eine rechtssichere bauablaufbezogene Darstellung zu erreichen. Diese Handlungsanweisung wurde in den Programmen MS Project und Power Project angewendet und überprüft.
MEHR ERFAHREN