Termine & Anmeldung

Nächste Veranstaltung:

Termin: 07.11.2024, 17 bis 19 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64, Raum HSZ/E01/U, 01069 Dresden
Eine digitale Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Referent: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Jens Otto

Thema: Bauablaufstörungen und Ansprüche des AN aus baubetrieblicher Sicht

Nahezu jeder Bauablauf ist in unterschiedlichster Art und Weise gestört. Einige dieser Störungen führen zur Behinderung der Leistungserbringung des AN, was sich wiederum in der Verlängerung der erforderlichen Bauzeit und Mehraufwendungen auswirkt. Die Darstellung der kausalen Kette zwischen Störung, Behinderung und Mehraufwand, die Quantifizierung der zeitlichen und monetären Ansprüche des AN sowie die korrekte Nachweisführung stellen AN und AG nicht selten vor Herausforderungen.

Im Rahmen der Veranstaltung sollen dazu die Grundlagen für die Beurteilung von Störungen im Bauablauf vorgestellt werden. Dazu wird auf die Definition des vereinbarten Bausolls, auf verschiedenste Ursachen für dessen Störung und deren Auswirkungen (Behinderungen) eingegangen. Darauf aufbauend wird gezeigt, welche bauzeitlichen Ansprüche der Auftragnehmer hinsichtlich der Verschiebung der Vertragstermine, vor allem aber welche monetären Ansprüche er für die durch die Behinderung entstehenden Mehraufwendungen hat. Im Einzelnen wird dabei auf die Ansprüche gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B / 650c BGB (Vergütung), § 6 Abs. 2 VOB/B (Verlängerung Bauzeit), § 6 Abs. 6 VOB/B (Schadenersatz) und § 642 BGB (Entschädigung) eingegangen. Besonderes Augenmerk wird auf die Dokumentation von Bauablaufstörungen gelegt, da diese stets Voraussetzung für die Durchsetzung von rechtmäßigen Ansprüchen sind. Maßstab hierfür sind Vorgaben der aktuellen Rechtsprechung, vor allem die Grundsatzurteile des BGH.

Zur Veranstaltung melden Sie sich bitte unter folgendem Link an:
Link zur Anmeldung: Anmeldung
Link zur GWT-Veranstaltungsseite: Forum Bau und Immobilie

Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung von der GWT-TUD GmbH per E-Mail eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung über den Kostenbeitrag von
50,00 EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

Eine Abmeldung mit kostenfreier Stornierung ist bis maximal 3 Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung möglich. Später eingehende Abmeldungen können aus verwaltungstechnischen Gründen leider nicht kostenfrei berücksichtigt werden.

Rückfragen richten Sie bitte an folgende Kontaktperson:
Frau Sophie Wrobel - GWT-TUD GmbH
Kontaktdaten
Weitergehende Informationen zum FORUM Bau und Immobilie

Weitere Veranstaltungen: